事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。

  • A+
所属分类:建筑工程

答案查询网公众号已于近期上线啦

除基本的文字搜题外,准备上线语音搜题和拍照搜题功能!微信关注公众号【答案查询网】或扫描下方二维码即可体验。

(1)【◆题库问题◆】:[问答题,材料题,分析] 事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。某办公楼工程,建筑面积18500m­3,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需上运至指定地点,建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同,施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划,如图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。施工总进度计划网络图合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署"质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责、监理工程师进行了分部工程验收。事件三、当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元,施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。问题:

【◆参考答案◆】:答:(1)工期索赔不成立;理由:虽然建设单位设计变更导致B工作延期2个月,但因工作B不是关键工作,其总时差为2个月,所以不影响总工期。(2)机械停工损失费索赔不成立;理由:因为施工总包单位自有机械只能按台班折旧费索赔。(3)机械操作人员窝工费索赔成立;理由:因为造成此次工期延误是由建设单位原因导致,所以索赔成立。

【◆答案解析◆】:答:(1)工期索赔不成立;理由:虽然建设单位设计变更导致B工作延期2个月,但因工作B不是关键工作,其总时差为2个月,所以不影响总工期。(2)机械停工损失费索赔不成立;理由:因为施工总包单位自有机械只能按台班折旧费索赔。(3)机械操作人员窝工费索赔成立;理由:因为造成此次工期延误是由建设单位原因导致,所以索赔成立。

(2)【◆题库问题◆】:[单选] ( )地基适用于挤密松散砂土、素填土和杂填土等地基,对建在饱和黏性土地基上主要不以变形控制的工程,也可采用砂石桩作置换处理。
A.灰土桩
B.夯实水泥土复合
C.砂石桩
D.水泥粉煤灰碎石桩

【◆参考答案◆】:C

【◆答案解析◆】:砂桩和砂石桩统称砂石桩,是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将砂或砂卵石(砾石、碎石)挤压入土孔中,形成由大直径的砂或砂卵石(碎石)构成的密实桩体,它是处理软弱地基的一种常用的方法。适用于挤密松散砂土、素填土和杂填土等地基,对建在饱和黏性土地基上主要不以变形控制的工程,也可采用砂石桩作置换处理。考点:挤密桩地基。

(3)【◆题库问题◆】:[问答题,材料题,分析] 事件二中,出现裂缝原因还可能有哪些?并补充完善其他常见的防治方法。某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24000m2,外窗采用铝合金窗,内外采用金属门。在施工过程中发生了如下事件:事件一:砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层塔接长度不符合规范要求,令其整改。事件二:二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有:混凝土原材料质量不合格(骨料含泥沙大),水泥和掺合料用量超出规定。同时提出了相应的防治措施;选用合格的原材料,合格控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防止方法。事件三:监理工程师对门窗工程检查时发现:外窗未进行三性检查,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。事件四:建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改,违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。问题:

【◆参考答案◆】:原因还有:混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差;混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差。防治措施:根据现场情况,图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配置合适的混凝土配比,并确保拌制质量;确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压;确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。

【◆答案解析◆】:原因还有:混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差;混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差。防治措施:根据现场情况,图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配置合适的混凝土配比,并确保拌制质量;确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压;确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。

(4)【◆题库问题◆】:[多选] 通常用于调节混凝土凝结时间.硬化性能的混凝土外加剂有( )
A.缓凝剂
B.早强剂
C.膨胀剂
D.速凝剂

【◆参考答案◆】:A B D

【◆答案解析◆】:调节混凝土凝结时间的外加剂:缓凝剂、早强剂、速凝剂

(5)【◆题库问题◆】:[单选] 锤击沉桩法施工,不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。
A.先大后小,先短后长
B.先小后大,先长后短
C.先大后小,先长后短
D.先小后大,先短后长

【◆参考答案◆】:C

【◆答案解析◆】:对于基础标高不一致的桩,宜先深后浅;对不同规格的桩,宜先大后小,先长后短

(6)【◆题库问题◆】:[多选] 对于模板安装质量要求的说法,正确的有()。
A.安装现浇结构上层楼板时,如下层楼板不具有承受上层荷载的承载能力,则应在下层楼板下加设支架,上、下层支架的立柱应对准并铺设垫板
B.模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但所采用隔离剂不能影响结构性能或妨碍装饰工程施工
C.在混凝土浇筑前,木模板或钢模板应浇水润湿,但模板内不应有积水
D.在涂刷隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接茬处

【◆参考答案◆】:A B D

【◆答案解析◆】:模板安装:安装现浇结构上层楼板时,如下层楼板不具有承受上层荷载的承载能力,则应在下层楼板下加设支架,上、下层支架的立柱应对准并铺设垫板,模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但所采用隔离剂不能影响结构性能或妨碍装饰工程施工;在涂刷隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接茬处。考点:模板分项工程的有关规定。

(7)【◆题库问题◆】:[多选] 下列属无效合同的有( )。
A.承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工
B.工程施工需要资质为一级,而承包人为二级
C.承包人通过与发包人事先串通谋取中标
D.某包工头借用承包人名义承揽工程施工

【◆参考答案◆】:A B C D

【◆答案解析◆】:《合同法》第五十二条:有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。工程承包人原资质等级不足,后于工程竣工前取得工程相应资质的合同是有效合同。A选项劳务公司不具有施工资质,B选项施工资质不足,C选项属于恶意串通,D选项属于借用资质,自身施工资质不足,故属于无效合同。考点:施工合同的履行。

(8)【◆题库问题◆】:[问答题,材料题,分析] 列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(精确到小数点后2位)。根据工程项目不同建设阶段,建设工程造价可划分为哪几类?该中标造价属于其中的哪一类?某大型综合商场工程,建筑面积49500m2,地下1层,地上3层,现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为22000.00万元,采用工程量清单计价模式,报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),工期自2013年8月1日至2014年3月31日,面向国内公开招标,有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招标至竣工决算的过程中,发生了下列事件:事件一:市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内,先后有A.B.C三家单位对招标文件提出了疑问,建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审,最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。事件二:E单位的投标报价构成如下:分部分项工程费为16100.00万元,措施项目费为1800.00万元,安全文明施工费为322.00万元,其他项目费为1200.00万元,暂列金额为1000.00万元,管理费10%,利润5%,规费1%,税金3.413%。事件三:建设单位按照合同约定支付了工程预付款;但合同中未约定安全文明施工费预支付比例,双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四:E施工单位对项目部安全管理工作进行检查,发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。事件五:2014年3月30日工程竣工验收,5月1日双方完成竣工决算,双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后,E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项,但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由,向法院提起诉讼,要求建设单位支付欠款560万元,以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。问题:

【◆参考答案◆】:答:事件二中E单位的中标造价:(16100.00+1800.00+1200.00)×(1+1%)×(1+3.413%)=19949.82万元。解析:工程造价包括:①分部分项工程费②措施项目费③其他项目费④规费⑤税金扣除不列人计税范围的工程设备金额后按“(①+②+③+④)X规定税率” 计算。建筑工程造价为:①+②+③+④+⑤。根据工程项目不同的建设阶段,建设工程造价可以分为如下6类:(1)投资估算;(2)概算造价;(3)预算造价;(4)合同价;(5)结算价;(6)决算价。

【◆答案解析◆】:答:事件二中E单位的中标造价:(16100.00+1800.00+1200.00)×(1+1%)×(1+3.413%)=19949.82万元。解析:工程造价包括:①分部分项工程费②措施项目费③其他项目费④规费⑤税金扣除不列人计税范围的工程设备金额后按“(①+②+③+④)X规定税率” 计算。建筑工程造价为:①+②+③+④+⑤。根据工程项目不同的建设阶段,建设工程造价可以分为如下6类:(1)投资估算;(2)概算造价;(3)预算造价;(4)合同价;(5)结算价;(6)决算价。

(9)【◆题库问题◆】:[单选] 风荷载按照荷载作用方向分类分为()。
A.线荷载
B.垂直荷载
C.水平荷载
D.永久作用

【◆参考答案◆】:C

【◆答案解析◆】:荷载作用方向分类分为垂直荷载和水平荷载,水平荷载如:风荷载、水平地震作用等。考点:荷载的分类。

(10)【◆题库问题◆】:[单选] 砂浆的稠度越大,说明( )。
A.强度越大
B.流动性越大
C.粘结力越强
D.保水性越好

【◆参考答案◆】:B

【◆答案解析◆】:当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。题中没有明确说稠度越大流动性越大,但分析书上这句话,就可以很明显得出结论。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: