某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为（ ）。
A．2012年11月7日
B．2012年11月14日
C．2012年11月21日
D．2012年11月28日

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。考点：工期顺延。

(2)【◆题库问题◆】：[单选] 违反《消防法》规定被处以停产停业处罚决定而当事人逾期不执行的，由（）强制执行
A．人民法院
B．建设单位
C．公安部门
D．建设行政主管部门

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。
A．采用固定总价合同的，暂列金额不得调整
B．采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整
C．规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D．现场签证费用应依据发承包双方签订资料确认的金额计算

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

(4)【◆题库问题◆】：[单选] 分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。
A．建设单位
B．总承包单位
C．设计单位
D．监理单位

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。考点：总承包单位的责任。

(5)【◆题库问题◆】：[多选] 根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。【2014】
A．约定专业技术培训服务违约金
B．扣押居民身份证
C．签订竞业限制协议书
D．扣押职业资格证

【◆参考答案◆】：A C

【◆答案解析◆】：BD属违法行为超纲考点：劳动合同履行、变更、解除和终止中违法行为应承担的法律责任

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（ ）申请行政复议。【2014】
A．市环保局
B．省建设厅
C．市人民政府
D．省人民政府

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的”，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。考点：行政复议范围;

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 根据公安部、住房城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》要求，下列选项中不属于施工单位防火检查的内容的是（ ）。
A．疏散通道情况
B．灭火器材配置情况
C．用电有无违章情况
D．基坑边沿的围护情况

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：施工单位防火检查的内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况，疏散通道、消防车通道、消防水源情况，灭火器材配置及有效情况，用火、用电有无违章情况，重点工种人员及其他施工人员消防知识掌握情况，消防安全重点部位管理情况，易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况，防火巡查落实情况等。考点：施工单位消防安全责任人和消防安全职责

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《建筑法》要求的开工条件，由建设单位申请批准了开工报告的建设工程（）
A．施工单位可直接动工，不需要监理单位审批
B．按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证
C．批准了开工报告的建设工程，可直接领取施工许可证
D．当地建设行政主管规定本地领取开工报告的审批条件

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：施工许可规定的开工报告区别于监理单位的开工令，批准开工报告的建设工程仍然需要施工单位向监理单位申请开工令。《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。这有两层涵义：一是实行开工报告批准制度的建设工程，必须符合国务院的规定，其他任何部门的规定无效；二是开工报告与施工许可证不要重复办理。

(9)【◆题库问题◆】：[单选] 设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是（ ）。
A．核发施工许可证之日
B．工程缺陷责任期满之日
C．工程竣工验收合格之日
D．工程法定保修期满之日

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：勘察成果文件是设计的基础资料，是设计的依据。我国对各类设计文件的编制深度都有规定，在实践中应当贯彻执行。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。考点：设计依据和设计深度

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为（）天。
A．7
B．10
C．15
D．30

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。本题已经经过了开庭审理程序得到的是判决。故选C考点：第二审程序